Договор на выполнение работ по обслуживанию очистных сооружений и внутриплощадочной дождевой канализации
Договор на выполнение работ по обслуживанию очистных сооружений и внутриплощадочной дождевой канализации
1.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется выполнять в соответствии с заданиями Заказчика указанные в настоящем Договоре работы, сдать результат работы Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить выполненные работы в размере, указанном в настоящем Договоре.
1.2.1. Промывка стволов мусоропровода с применением дезинфицирующих средств;
1.2.3. Промывка мусорокамер с применением дезинфицирующих средств.
10. Адреса и банковские реквизиты Сторон
3.1.1. Выполнить все работы с надлежащим качеством, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором и сдать объект Заказчику в состоянии, обеспечивающим его нормальную эксплуатацию.
3.1.2. Осуществить безопасное выполнение работы в соответствии с действующими в РФ нормами и правилами по технике безопасности и противопожарной безопасности при проведении работ.
3.1.3. Обеспечить объект всеми необходимыми материалами.
3.1.4. Своевременное устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ, если такие будут иметь место.
3.2.1. Привлечь Субподрядчика к исполнению работ, указанных в п. 1.2.
3.3.1. Обеспечить свободный и безопасный доступ на объекте производства работ.
3.3.2. Оплатить работы Подрядчика в порядке, размере и условиях, предусмотренных пунктом 4 настоящего Договора.
3.3.3. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения от Подрядчика Акта выполненных работ, при отсутствии претензий к качеству оказанных Подрядчиком работ подписывать вышеуказанный Акт и возвращать один экземпляр Подрядчику, либо письменно представлять мотивированные отказы от их подписания.
3.4.1. В любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
Адрес регистрации: ___________________
Почт. адрес: _________________________
4. Цена Договора.
4.1. Стоимость выполняемых работ указана в Спецификациях к настоящему Договору, являющимися неотъемлемой его частью.
4.2. НДС не облагается, в связи с применением упрощенной системы налогообложения.
4.3. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 5 (пяти) банковских дней после подписания акта выполненных работ
4.4. В случае необходимости проведения дополнительных работ, не предусмотренных условиями настоящего Договора, стоимость дополнительных работ определяется по договоренности между Заказчиком и Подрядчиком, оплачиваются отдельным счетом.
4.5. Стоимость работ может быть изменена по соглашению сторон и зафиксирована дополнительным соглашением к настоящему Договору.
5. Ответственность.
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств каждая из Сторон несет ответственность самостоятельно в пределах обстоятельств в соответствии с Российским законодательством и Договором.
5.2. В случае задержки оплаты стоимости работ Заказчик выплачивает Подрядчику неустойку в размере 0,1 % от неоплаченной суммы за каждый день просрочки платежа, но не более 5% от неоплаченной суммы.
5.3. За нарушение срока выполнения работ, указанных в пункте 2.1 настоящего Договора, Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере 0.1% от суммы, указанной в п. 4.1 Договора за каждый день просрочки, но не более 5 %.
7. Досрочное расторжение Договора.
7.1. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по соглашению Сторон, а также в одностороннем порядке при условии предварительного письменного уведомления другой Стороны с указанием причин расторжения по почте заказным путем.
7.2. Расторжение настоящего Договора осуществляется Сторонами в соответствии с законодательством РФ. При расторжении Договора, а так же при временном приостановлении работ по инициативе одной из Сторон, завершенная работа передается по акту обмера фактически выполненных работ на момент передачи, после чего Заказчик производит расчеты с Подрядчиком за выполненные работы.
Спецификация № 1 к договору № ______ от ___________ г
Адрес объекта: ___________________
Наименование товара (описание работ, услуг)
Договор на выполнение работ по обслуживанию очистных сооружений и внутриплощадочной дождевой канализации
- Предмет договора
- Сроки
- Обязанности сторон
- Стоимость договора и условия оплаты
- Ответственность сторон, споры
- Дополнительные условия
- Форс-мажор
- Юридические адреса и банковские реквизиты сторон
- Подписи сторон
ДОГОВОР на выполнение работ по обслуживанию очистных сооружений и внутриплощадочной дождевой канализации
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению работ по обслуживанию очистных сооружений и внутриплощадочной дождевой канализации на объектах Заказчика, расположенных по адресам, указанным в Приложении №1.
1.2. В обязательные виды работ по настоящему договору входит двухразовое сезонноетехническое обследование очистных сооружений и внутриплощадочной дождевой канализации.
1.3. Остальные виды работ, приведенные в Приложении №2, выполняются Исполнителем по заявке Заказчика в течение __________ дней с момента поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
2. СРОКИ
2.1. Настоящий Договор вступает в силу момента его подписания Сторонами и действует до «_____» _______________2016 года с возможностью дальнейшей пролонгации.
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Исполнитель обязуется выполнять работы в срок и с надлежащим качеством согласно условиям настоящего договора.
3.2. Заказчик гарантирует своевременную приемку и оплату работ в соответствии с условиями Договора.
4. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
4.1. При заключении договора, Заказчик оплачивает стоимость обязательного двухразового сезонного обследования, составляющую __________ рублей за каждый объект.
4.2. Оплата за остальные выполняемые работы производится Заказчиком по счетам, выставляемым Исполнителем в соответствии с прейскурантом (Приложение №2). Счета выставляются на основании поступления заявки от Заказчика.
4.3. Расчеты за оказываемые услуги производятся не позднее __________ банковских дней с момента выставления счета и получения его Заказчиком.
4.4 Стоимость работ может корректироваться Исполнителем в одностороннем порядке.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, СПОРЫ
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств в соответствии с действующим законодательством РФ и договором. В случае необоснованного расторжения настоящего Договора и Приложений к нему, виновная Сторона возмещает причиненные по ее вине другой Стороне убытки.
5.2. В случае невыполнения своих обязательств в срок Исполнитель выплачивает пени в размере __________% в день в плоть до окончательного выполнения работ.
5.3. Если Заказчик не произвел расчет в соответствии с настоящим договором, то за каждый день просрочки начисляются пени в размере __________% от стоимости неоплаченных работ.
5.4 Споры и разногласия по настоящему договору, а также в связи с ним, которые Стороны не смогли урегулировать путем переговоров, разрешаются Арбитражным судом ____________________ в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.5. При прекращении настоящего договора Стороны обязаны урегулировать все взаимные обязательства.
6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Настоящий договор подписан в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон и заверен оттисками их печатей.
6.2. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью договора:
- Приложение №1 (перечень обслуживаемых объектов);
- Приложение №2 (перечень выполняемых работ).
6.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.
6.4. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме.
6.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством.
7. ФОРС-МАЖОР
7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность за полное или частичное неисполнение своих обязательств в случае появления обстоятельств, возникших помимо воли и желания Сторон и которые нельзя было предвидеть или избежать, включая:
- указы или постановления органов государственной власти, ограничивающие деятельность Сторон;
- гражданские волнения, эпидемии, блокаду;
- землетрясения, наводнения, ураганы, пожары или другие стихийные бедствия;
- объявленную или фактическую войну;
- другие случаи, предусмотренные действующим законодательством.
7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своей части Договора, обязана не позднее __________-дневного срока уведомить другую Сторону в письменной форме о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращения действия форс-мажорных обстоятельств. В случае нарушения данного условия Сторона несет ответственность на общих основаниях.
Образец договора на прочистку канализации
ДОГОВОР № 09/17
г. __________ __________ г.
Общество с ограниченной ответственность «_____________», именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора _______________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
___________________________________________ в лице ____________________________________, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий Договор, в дальнейшем «Договор» о нижеследующем:
1. Предмет Договора:
1.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется выполнять указанные в настоящем Договоре работы, сдать результат работы Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить выполненные работы в размере, указанном в настоящем Договоре.
1.2. Подрядчик обязуется выполнить следующую работу:
1.2.1. Прочистка трубопровода ХФК по адресу: ____________________
2. Сроки выполнения работ.
2.1.Датой начала работ является дата подписания Договора.
2.2. Окончание работ – не позднее 3 (три) рабочих дней с момента подписания Договора.
3. Права и обязанности Сторон.
3.1. Подрядчик обязан:
3.1.1. Осуществлять качественное, своевременное и безопасное выполнение работы в соответствии с действующими в РФ нормами и правилами по технике безопасности и противопожарной безопасности при проведении работ.
3.2. Подрядчик имеет право:
2.2.1. Приостановить работы, если в процессе выполнения работ выявится нецелесообразность их продолжения или невозможность дальнейшего выполнения, поставив об этом в известность Заказчика в трехдневный срок после приостановления работ.
3.2.2. Привлечь Субподрядчика к исполнению работ, указанных в п. 1.2.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1. Обеспечить свободный и безопасный доступ к колодцам, приемным решеткам и другим входам (выходам) трубопровода, подлежащего очистке.
3.3.2. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения от Подрядчика Акта выполненных работ, при отсутствии претензий к качеству оказанных Подрядчиком работ подписывать вышеуказанный Акт и возвращать один экземпляр Подрядчику, либо письменно представлять мотивированные отказы от их подписания.
3.4. Заказчик имеет право:
3.4.1. В любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
4. Цена Договора.
4.1. Стоимость работ Подрядчика, предоставленных по настоящему Договору согласно п.1.2. составляет:
4.1.1. Стоимость прочистки трубопровода ХФК составляет 2500 (две тысячи пятьсот) рублей, включая НДС.
4.2. Оплата производится путем перечисления 100% денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 5 (пять) банковских дней после подписания акта выполненных работ.
4.3. В случае необходимости проведения дополнительных работ, не предусмотренных условиями настоящего Договора, стоимость дополнительных работ определяется по договоренности между Заказчиком и Подрядчиком, оплачиваются отдельным счетом.
4.4. Стоимость работ может быть изменена по соглашению сторон и зафиксирована дополнительным соглашением к настоящему Договору.
5. Ответственность.
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств каждая из Сторон несет ответственность самостоятельно в пределах обстоятельств в соответствии с Российским законодательством и Договором.
5.2. В случае задержки оплаты стоимости работ Заказчик выплачивает Подрядчику неустойку в размере 0,01 % от неоплаченной суммы за каждый день просрочки платежа, но не более 10% от неоплаченной суммы.
6. Порядок рассмотрения споров.
6.1. Споры и разногласия, возникающие при выполнении условий настоящего Договора, решаются путём проведения совместных переговоров и оформляются письменно. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края.
7. Досрочное расторжение Договора.
7.1. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по соглашению Сторон, а также в одностороннем порядке при условии предварительного письменного уведомления другой Стороны с указанием причин расторжения по почте.
7.2. Расторжение настоящего Договора осуществляется Сторонами в соответствии с законодательством РФ. При расторжении Договора, а так же при временном приостановлении работ по инициативе одной из Сторон, завершенная работа передается по акту обмера фактически выполненных работ на момент передачи, после чего Заказчик производит расчеты с Подрядчиком за выполненные работы.
8. Срок действия договора
8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до выполнения Сторонами своих обязательств..
8.2. Окончание срока действия настоящего Договора не прекращает неисполненных или ненадлежащим образом исполненных обязательств Сторон.
9. Заключительные положения.
9.1. Любые изменения и дополнения настоящего Договора действительны при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.
9.2.Настоящий договор составлен в двух экземплярах равной юридической силы, по одной для каждой из Сторон.